Contraloría - Dictamen N° 16696 2019

Contraloría General rechaza reconsideración sobre actualización de valor de oferta en contrato de obra pública, determinando que el período de demora administrativa debe ser incluido íntegramente para restablecer el equilibrio económico.

• Dictamen N° 016696N19 de 21 de junio de 2019, emitido por la Contraloría General de la República.
• El dictamen aborda la actualización del valor de oferta en licitaciones de obras públicas, el principio de equilibrio económico y el reajuste monetario, estableciendo un criterio que genera jurisprudencia.
• La materia principal trata sobre la procedencia de reconsiderar la interpretación relativa al período a considerar para actualizar una oferta presentada en una licitación de contrato no reajustable.
• Se citan como fuentes legales el Decreto N° 75/2004 del Ministerio de Obras Públicas, específicamente sus artículos 86 y 89, que regulan el Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
• El dictamen N° 37.409 de 2017 estableció que la demora administrativa atribuible a la Administración j...