Contraloría - Dictamen N° 16706 2019
Dictamen Contraloría: Recálculo Multa por Atraso y Liquidación Contrato Vialidad
Abstracto
La Contraloría ordena recalcular multa por atraso en obra de vialidad, excluyendo tiempo de fiscalización, y ordena liquidación de contrato.
Resumen
- Reclamación Contractual: Constructora Tara Compu Limitada reclamó contra multas por atraso y déficit de espesor aplicadas por la Dirección de Vialidad en el marco del contrato "Reposición Ruta 5, Sector Tara - Compu".
- Aplicación Administrativa de Multas: El Decreto N° 75/2004 (Reglamento para Contratos de Obras Públicas) establece que las multas contractuales se aplican administrativamente por la Dirección, previo informe del inspector fiscal, se comunican por escrito y se deducen de los estados de pago o garantía (Art. 165).
- Rol del Inspector Fiscal: La normativa define al Inspector Fiscal como el funcionario profesional competente para fiscalizar la correcta ejecución de las obras y el fiel cumplimiento del contrato (Art. 4, N° 9, Dto. 75/2004). Las Bases Administrativas Tipo orden...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora