Contraloría - Dictamen N° 17535 2019
Dictamen Contraloría: Improcedencia de indemnización por paralización de contrato de obras públicas
Abstracto
La Contraloría General no aprobó el pago de indemnización por paralización de contrato de obras públicas de pista aeródromo, al no acreditarse requisitos legales y contractuales, pese a condiciones meteorológicas y previsión de hechos.
Resumen
- La Contraloría General de la República (CGR) no autorizó el curso del instrumento que aprueba el pago de una suma por concepto de indemnización originada en la paralización de un contrato de obras públicas.
- La indemnización reclamada correspondía al contrato denominado "Conservación rutinaria de la pista 27-09 Aeródromo Balmaceda".
- La base legal para la procedencia de la indemnización invocada era el artículo 148 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.
- La CGR determinó que, con los antecedentes tenidos a la vista, no era posible acreditar la concurrencia de los requisitos legales y contractuales para proceder al pago de la indemnización.
- Según el programa de trabajo detallado en la oferta técnica d...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora