Contraloría - Dictamen N° 19286 2019

La Contraloría determina que la Dirección de Vialidad debe pagar la sobreexcavación de roca reconocida por inspección fiscal en contrato a serie de precios, pues se originó en la calidad del terreno y no en el método constructivo del contratista.

• El contrato analizado corresponde a la "Conservación de Emergencia de la Red Vial Comunal, Ruta T-675" con la empresa Las Chilcas Ingeniería Construcción y Maquinarias S.A., bajo la modalidad de serie de precios unitarios.
• La Dirección de Vialidad (DV) rechazó el pago de volúmenes adicionales de roca extraída, argumentando que se debían al método constructivo empleado por la empresa y no a la partida contratada.
• La empresa reclamante solicitó el reconocimiento del mayor plazo empleado y la anulación de sanciones por atraso, atribuyendo la excavación adicional a la mala calidad de la roca intervenida.
• La Contraloría Regional de Los Ríos había concluido previamente que no era factible emitir pronunciamiento por falta de antecedentes que acreditaran los hechos alegados.
• El contrato ...