Contraloría - Dictamen N° 1330 2020

Dictamen que acoge reclamación por negativa a pagar mayores gastos generales derivados de aumentos de plazo en contrato de obras públicas, aplicando normativa y jurisprudencia administrativa.

• Reclamación de Azvi Pichoy Ltda. contra la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) por negativa a pagar mayores gastos generales derivados de aumentos de plazo contractuales.
• El contrato de obra pública objeto de la reclamación es la “Reposición de pavimento ruta 202, acceso norte a Valdivia”.
• La primera prórroga de 142 días, dispuesta por resolución DGOP N° 1.319/2016, se fundamentó en la necesidad de actualizar el proyecto de acceso a puentes Pichoy y Cayamapu, tras una demora de 506 días entre la comunicación del problema y la entrega del proyecto definitivo.
• La justificación para la primera prórroga se basó en la imposibilidad de realizar trabajos de forma continua y la espera del contratista por la definición del proyecto, lo que alteró su programa de trabajo.
• La segunda ...