Contraloría - Dictamen N° 5137 2020
Contraloría rechaza término anticipado de contrato obras públicas
Abstracto
La Contraloría General no aprobó el término anticipado de un contrato de obras públicas, al no acreditarse la paralización superior a 15 días exigida por el Reglamento de Contratos de Obras Públicas.
Resumen
- La Contraloría General no ha dado curso al instrumento que declara el término anticipado del contrato de obras públicas denominado "Mejoramiento rutas S/ROL, T-981-U, sector Crucero -Entrelagos, región de Los Ríos".
- La causal invocada para el término anticipado fue la paralización de obras superior a 15 días.
- Los antecedentes presentados no permiten dar por acreditada la paralización de obras superior a 15 días.
- Se fundamenta la causal en el artículo 151, letra d), en relación con el artículo 139, ambos del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
- El Reglamento para Contratos de Obras Públicas fue aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.
- Se señala la falta de un análisis detallado acerca de las razones por las cuales no han sido resueltos lo...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora