Contraloría - Dictamen N° E60522 2020

Dictamen sobre Indemnización por Mayores Gastos Generales en Contratos de Obras Públicas

Abstracto

La Contraloría determina la procedencia de indemnización por mayores gastos generales en contrato de obra pública, distinguiendo causas de aumento de plazo y aplicando normativa y jurisprudencia administrativa.

Resumen

  • El Consorcio Cosal - Kalam SpA solicitó a la Contraloría General el pago de mayores gastos generales incurridos en el marco del contrato denominado “Restauración Palacio Pereira y Reposición Edificio CMN y DIBAM”.
  • El contrato, celebrado a suma alzada, consistió en la restauración del Monumento Histórico Palacio Pereira y la construcción de un nuevo edificio.
  • Los recurrentes alegaron que 533 de los 676 días adicionales de extensión del plazo contractual fueron otorgados para enmendar el proyecto y compensar demoras administrativas, solicitando indemnización conforme al artículo 147 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
  • La Dirección General de Obras Públicas y la Dirección de Arquitectura consideraron improcedente la compensación, argumentando renuncia de la contratista en...

Desbloquea el contenido completo gratis

Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.

Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con

Investigación Jurídica con IA

Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.

Prueba ahora