Contraloría - Dictamen N° E64045 2020

La Contraloría General aprueba modificación de plazo de contrato de obra vial, observando retrasos en la tramitación y discrepancia en anexos, y clarifica la naturaleza de ajustes cuantitativos como parte de la liquidación.

• Dictamen E64045N20, con fecha de documento 30-12-2020, se refiere a la aprobación de una modificación de plazo en el contrato de obras públicas "Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos".
• La Contraloría General de la República dio curso al instrumento que aprueba una modificación de aumento de plazo del contrato de explotación de obra vial concesionada.
• El dictamen observa que el instrumento que aprueba la modificación de plazo, con fecha 9 de diciembre de 2020, fue emitido con retraso respecto del convenio subyacente, que data del 23 de marzo de la misma anualidad.
• Se reitera a los servicios la necesidad de adoptar medidas para que los actos administrativos sean emitidos oportunamente, tal como ha sido señal...