Contraloría - Dictamen N° E164617 2021
Dictamen CGR sobre indemnización por mayores gastos generales, contrato no reajustable
Abstracto
La Contraloría rechaza dar curso a indemnización por mayores gastos generales en contrato no reajustable, por falta de acreditación de circunstancias, inconsistencias en plazos y ausencia de fundamentación normativa.
Resumen
- Dictamen E164617N21 de la Contraloría General de la República (CGR) resuelve sobre la toma de razón de un instrumento que autoriza el pago de indemnización por mayores gastos generales en un contrato de obra pública no reajustable.
- La CGR denegó la aprobación del pago (toma de razón) por falta de acreditación de las circunstancias que justifican la indemnización por mayores gastos generales.
- Un dictamen previo (E60522/2020) fundó la indemnización en la resolución exenta N° 937/2019, que señaló que una ampliación de plazo se debió a la tardanza de la Administración en aprobar un convenio ad-referéndum.
- Se exigía acreditar que dicha tardanza administrativa impactó la programación de la obra, basándose en la resolución exenta N° 937/2019 y una carta Gantt.
- Las circunstancias que res...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora