Contraloría - Dictamen N° E165561 2021
Dictamen Contraloría: Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo y Fuerza Mayor
Abstracto
La Contraloría determina que la Dirección de Obras Públicas no debe indemnizar mayores gastos generales derivados de ampliaciones de plazo concedidas por caso fortuito o fuerza mayor, al no configurarse la hipótesis normativa para tal compensación.
Resumen
- Contratista Icafal Ingeniería y Construcción S.A. solicitó la indemnización de mayores gastos generales por un aumento de plazo extraproporcional de 60 días en el contrato "Construcción Sistema de Riego Embalse Empedrado".
- El recurrente argumentó que las causas del mayor plazo no le eran imputables y constituían circunstancias especiales, invocando el artículo 146 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
- La Dirección General de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas sostuvieron que no concurrían las condiciones para la indemnización y que los hechos motivadores del aumento de plazo constituían caso fortuito o fuerza mayor.
- El artículo 146 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas permite la modificación del programa de trabajo e indemnización de perjuicios...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora