Contraloría - Dictamen N° E260639 2022

Dictamen Contraloría: Multa por atraso parcial en contrato de obra pública

Abstracto

La Contraloría General analiza la procedencia de una multa por atraso parcial en una obra pública bajo el sistema de pago contra recepción, concluyendo que la Dirección de Arquitectura actuó conforme a derecho al aplicarla.

Resumen

  • El dictamen analiza la aplicación de una multa por atraso parcial en la obra 'Construcción Sede Universitaria para la Provincia de Chiloé', Etapa 3, ejecutada bajo el sistema de pago contra recepción.
  • La constructora recurrente argumentó que la multa era improcedente porque las observaciones de la comisión de recepción provisoria fueron subsanadas dentro del plazo otorgado, asimilando la situación a una recepción provisional con reservas.
  • Las Bases Administrativas Generales para Contratos de Ejecución de Obras por Sistema de Pago Contra Recepción, aprobadas por el Decreto N° 108, de 2009, del Ministerio de Obras Públicas, regulan el procedimiento.
  • Según el artículo 26, inciso primero, del DTO 108/2009, una vez terminada una etapa de obra (excepto la última), el contratista solicita...

Desbloquea el contenido completo gratis

Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.

Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con

Investigación Jurídica con IA

Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.

Prueba ahora