Contraloría - Dictamen N° E312887 2023
Contraloría General rechaza término anticipado de contrato por falta de justificación de atraso
Abstracto
La Contraloría General no aprobó el término anticipado de un contrato de obras públicas al no acreditarse el atraso injustificado requerido, solicitando antecedentes adicionales sobre programas de trabajo, arqueología y topografía.
Resumen
- La Contraloría General no autorizó el término anticipado del contrato "Reposición Ruta 1, Sector Pabellón de Pica – Aeropuerto, Tramo 3" (KM 354,2 a 372,7) por no acreditarse el atraso injustificado exigido por la normativa.
- El artículo 161 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas (Decreto N° 75/2004) establece que el atraso debe ser injustificado para proceder a la terminación anticipada del contrato.
- Para justificar el término anticipado, se requiere la presentación del programa oficial y los programas de trabajo aceptados por la Administración en formato Project.
- Se requiere una explicación detallada de cómo la línea de base arqueológica impactó en la ejecución de otras partidas de la obra.
- La Contraloría solicita información sobre el estado de respuesta al oficio N° 89...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora