Contraloría - Dictamen N° E370742 2023

La Contraloría determinó que no procede actualizar el valor de oferta en contrato de obra pública adjudicado con retraso, pues el contratista renunció expresamente a todo reajuste por dicha demora, validando la decisión administrativa.

• Un contratista reclamó ante la Contraloría General la negativa de la Dirección de Arquitectura a actualizar el valor de su oferta en un contrato de obra pública, argumentando que el proceso licitatorio se extendió por causas administrativas.
• El contrato en cuestión, denominado 'Habilitación Terminal de Buses Interurbanos Ciudad de Curacautín', fue adjudicado mediante la resolución N° 11, de 2020.
• El artículo 86, inciso segundo, del Reglamento para Contratos de Obras Públicas (Decreto N° 75/2004) permite a los proponentes desistirse de sus ofertas si la resolución de adjudicación no se dicta dentro de los plazos legales o fijados en las bases, salvo que la adjudicación ya se haya efectuado.
• La jurisprudencia citada por la Contraloría establece que, en caso de demora imputable a la A...