Contraloría - Dictamen N° E373157 2023
Dictamen Contraloría: FACH justificó término anticipado de contrato y cobro de garantías
Abstracto
La Contraloría General desestima la reclamación de CETC International Co. Ltd. contra la FACH, validando el término anticipado de un contrato y el cobro de garantías y multas por incumplimiento grave y atraso injustificado.
Resumen
- Se analizó una reclamación de CETC International Co. Ltd. contra la FACH relativa al término anticipado de un contrato de adquisición e instalación de un radomo, la aplicación de multas y el cobro de garantías.
- El recurrente alegó que los defectos de construcción que fundaron el término anticipado eran inefectivos o carecían de gravedad, y que los retrasos se debieron a fuerza mayor o decisiones del inspector.
- El recurrente también sostuvo que existió un enriquecimiento sin causa para la Administración, dado el alto avance de obra (98.99%).
- La FACH defendió que su actuar se ajustó a las bases administrativas y jurisprudencia, atribuyendo los retardos a errores constructivos de la empresa y a personal insuficiente.
- Las bases administrativas del contrato (aprobadas por resolución e...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora