Contraloría - Dictamen N° E416149 2023
Dictamen Contraloría: Recálculo de multa por atraso en contrato de Carabineros
Abstracto
La Contraloría General ordena recalcular multa por atraso en contrato de obra menor de Carabineros, estableciendo que el atraso imputable a la empresa fue menor y definiendo el período correcto para la sanción, sin perjuicio de la multa por presentación tardía de aviso.
Resumen
- El dictamen analiza el contrato "Obra menor mejoramiento del sistema eléctrico zonal de mantenimiento de Carabineros de Iquique", adjudicado a Constructora Bórquez y Bórquez Limitada por la Dirección de Logística de Carabineros de Chile.
- La Constructora reclamó contra la multa impuesta por un atraso de 10 días en la entrega de la obra, argumentando que el atraso imputable a la empresa fue de solo 2 días y que se exigió una partida no contemplada.
- El contrato se rige por la Ley N° 18.785, su reglamento (DTO 294/95) y las bases administrativas generales, especiales y especificaciones técnicas aprobadas por resolución exenta N° 429, de 2022, de la Dirección de Logística de Carabineros.
- La cláusula tercera del contrato establece un plazo de 95 días corridos para la ejecución, contado d...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora