Contraloría - Dictamen N° E438056 2024

Contraloría: Toma de Razón, Mayores Gastos Generales en Contratos de Obras Públicas

Abstracto

La Contraloría no aprueba pago por mayores gastos generales en contrato de obra pública por falta de acreditación de demoras administrativas y su impacto en el programa de trabajo, requiriendo precisiones y antecedentes.

Resumen

  • El artículo 146 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas (aprobado por D.S. N° 75/2004) establece el derecho a indemnización por mayores gastos generales cuando demoras administrativas imputables al Estado afectan el programa de trabajo del contratista.
  • La Contraloría General de la República (CGR) ha retenido el curso de un instrumento que aprueba el pago de mayores gastos generales en un contrato de obra pública debido a la falta de acreditación de las circunstancias y demoras invocadas.
  • El dictamen se refiere al contrato denominado “Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio-Alto Molle”.
  • Para justificar la indemnización por mayores gastos generales, es indispensable acreditar la imputabilidad de los atrasos a la Administración y...

Desbloquea el contenido completo gratis

Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.

Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con

Investigación Jurídica con IA

Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.

Prueba ahora