Contraloría - Dictamen N° E476216 2024
Dictamen CGR aprueba término anticipado de contrato vial por paralización
Abstracto
La Contraloría General aprueba el término anticipado con cargo de un contrato de mejoramiento vial por paralización de trabajos, basándose en la normativa de contratos de obras públicas y consideraciones de dictámenes previos.
Resumen
- La Contraloría General de la República, mediante dictamen N° E476216N24, ha cursado el instrumento que declara el término anticipado con cargo de un contrato de obra pública.
- El contrato involucrado es el de 'Mejoramiento Ruta C-46 Etapa II, Sector Freirina Huasco, Tramo Dm. 23.400 a Dm. 45.000', ubicado en las comunas de Freirina y Huasco, Región de Atacama.
- La causal que fundamenta el término anticipado del contrato es la paralización de los trabajos por un período superior a 15 días.
- La decisión de término anticipado se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 139 y 151 letra d) del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
- El marco normativo aplicable es el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públi...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora