Contraloría - Dictamen N° E550240 2024

Contraloría General no da curso a pago de indemnización por mayores gastos generales en contrato de obra pública, solicitando precisiones sobre retrasos, su impacto en el programa y la ruta crítica para justificar días indemnizables.

• La Contraloría General de la República no ha dado curso al instrumento que aprueba el pago de una suma por concepto de indemnización de mayores gastos generales.
• La solicitud de indemnización se enmarca en el contrato denominado "Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio-Alto Molle".
• La indemnización se fundamenta en el artículo 146 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
• El caso está relacionado con la Resolución N° 43, de 2023, de la Dirección General de Obras Públicas.
• No se ha acreditado el impacto que los retrasos, imputados a la Administración, provocaron en el programa de trabajo, lo cual es relevante para justificar el pago de la indemnización por los días señalados.
• Se han realizado representaciones previas sobre e...