Suprema - Rol N° 1843-2008
VALENZUELA GUELL RODRIGO - SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
Abstracto
La Corte Suprema rechaza recurso de protección confirmando sentencia apelada. Se discute cobro de multas por atraso en la entrega de obra de construcción, materia que requiere juicio de lato conocimiento.
Resumen
• Datos básicos del caso Recurso de Protección Rol Nº 1843-2008. Recurrente: Constructora JCE S.A., representada por . Recurrido: Servicio de Salud de Talcahuano, representado por . Tribunal: Corte Suprema, Tercera Sala. Fecha: 24 de junio de 2008.
• Antecedentes procesales relevantes Se interpone recurso de protección en contra del Servicio de Salud de Talcahuano por cobro de multas derivado de atraso en la entrega de la obra ?Normalización Hospital Higueras Talcahuano?. La Corte Suprema se pronuncia sobre el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia que rechazó el recurso de protección.
• Hechos establecidos
- Constructora JCE S.A. ejecutó la obra ?Normalización Hospital Higueras Talc...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.