Suprema - Rol N° 6972-2010
Corte Suprema rechaza casación en fondo por incumplimiento de contrato de obra
Abstracto
La Corte Suprema desestimó un recurso de casación en el fondo contra la sentencia de alzada que rechazó una demanda por incumplimiento de contrato de construcción, confirmando la decisión que eximió al contratista de responsabilidad.
Resumen
- Contrato de ejecución de obra material para la construcción y operación de una planta de metalurgia (galpón) entre Sociedad Elsa San Ignacio S.A. (demandante) y (demandado).
- El contrato se pactó bajo la modalidad de suma alzada por $180.294.250, con un anticipo del 30%, y un plazo de ejecución de sesenta y seis días corridos desde el 27 de abril de 2007, estableciéndose una cláusula penal moratoria del 0,1% diario sobre el valor total.
- La demandante alegó incumplimiento contractual del demandado por atrasos, abandono de faena (quedando un 30% inconclusa), y ejecución de obras menores sin autorización.
- La demandante reclamó perjuicios por daño emergente ($60.000.000) y lucro cesante ($270.000.000), además de la cláusula penal moratoria.
- La demandada sostuvo que el ...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora