Suprema - Rol N° 3860-2011

Corte Suprema, Rol 3860-2011, rechazó recurso de casación en el fondo contra sentencia de Corte de Apelaciones de Arica. La sentencia mantuvo la condena a la contratista al pago de multa por atraso en entrega de obra y acogió parcialmente demanda reconvencional por retenciones indebidas. La Corte Suprema estimó que los hechos fueron correctamente establecidos y la interpretación contractual no desnaturalizó el acuerdo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL FALLO

• Tribunal: Corte Suprema
• Rol de la Causa: 3860-2011
• Tipo de Recurso: Recurso de Casación en el Fondo
• Carátula: SOC. HOTELERA GASTRONOMICA SAN SEBASTIAN CON SOC. ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A
• Fecha de la Sentencia: 27/01/2012

II. HISTORIA PROCESAL DE LA CAUSA

• Tribunal de Primera Instancia: Primer Juzgado de Letras de Arica, Rol N° 612-2009, Sentencia de 31 de agosto de 2010 (fojas 366 a 394).
• Decisión de Primera Instancia: Acogió la excepción de contrato no cumplido, denegando la acción principal. Acogió parcialmente la demanda reconvencional, condenando a la demandada reconvencional a pagar a la demandante reconvencional $7.134.640 (saldo último estado pago ITO), $754.934 (pago permisos/servicio...