Suprema - Rol N° 22435-2014
Suprema rechaza recurso de protección contra término de contrato de obra pública
Abstracto
La Corte Suprema confirma la sentencia de alzada y rechaza recurso de protección interpuesto por contratista contra la Dirección de Vialidad, al considerar que existieron causales de término anticipado de contrato de obra pública.
Resumen
- Constructora Cónsul S.A. presentó un recurso de protección contra la Resolución D.R.V. M.O.P. VII Región N°. 46 del 28 de junio de 2013, que declaró resuelto administrativamente y con cargos su contrato de obra pública, argumentando que dicho acto fue arbitrario e ilegal.
- El contratista alegó que la Dirección de Vialidad y sus funcionarios cometieron irregularidades y incumplieron obligaciones, generando retrasos no imputables a la empresa.
- Se sostuvo que la Resolución D.R.V. VII Región N°. 330 del 26 de febrero de 2013 alteró el equilibrio económico-financiero del contrato de "Suma Alzada" al modificar plazos de pago y alcance de obras.
- El contratista afirmó que la Dirección de Vialidad no ejecutó reparaciones por daños del terremoto de 2010 en la Ruta 128, una responsabilidad suy...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora