Suprema - Rol N° 31966-2019
CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A CON FISCO DE CHILE .
Abstracto
La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Fisco de Chile, confirmando la sentencia que lo condenó a indemnizar a por incumplimiento de contrato de obra pública.
Resumen
• Datos básicos del caso demanda al Fisco de Chile por incumplimiento de contrato de obra pública e indemnización de perjuicios.
• Antecedentes procesales relevantes La demanda se presenta ante el Tercer Juzgado Civil de Talca. El tribunal de primera instancia acoge la demanda, condenando al Fisco. La Corte de Apelaciones de Talca confirma el fallo, reduciendo el monto. El Fisco interpone recursos de casación en la forma y en el fondo. El recurso de casación en la forma es declarado inadmisible.
• Hechos establecidos
- Se suscribió contrato de obra pública entre y el Fisco de Chile.
- Existió atraso en la entrega de los terrenos expropiados.
- Se realizaron modificaciones a la construcción del puente sobre el canal Teno y del paso superior de Ferroca...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.