Suprema - Rol N° 144122-2020
Sentencia Suprema: Rechazo de Protección por Vía Inadecuada y Previa Reclamación Administrativa
Abstracto
La Corte Suprema confirma el rechazo de un recurso de protección, determinando que la acción es improcedente por existir una reclamación administrativa previa pendiente y por ser una controversia contractual compleja que requiere un procedimiento declarativo.
Resumen
- Se analiza un recurso de protección interpuesto por la empresa '' en contra de la Municipalidad de Chiguayante, respecto a la terminación unilateral de un contrato de obra para el 'Mejoramiento Gimnasio Municipal de Chiguayante' y el cobro de la garantía asociada.
- El contrato de obra, adjudicado por Decreto Alcaldicio N°270, tuvo un monto de $68.533.076 y un plazo de ejecución de 90 días corridos, suscrito el 24 de febrero de 2020, con inicio de obras el 2 de marzo de 2020.
- La empresa recurrente alegó que la Municipalidad de Chiguayante incurrió en ilegalidad y arbitrariedad al poner término unilateral al contrato mediante Decreto Alcaldicio N°1159 de 16 de septiembre de 2020, sin dar respuesta formal a solicitudes de ampliación de plazo y cobrando la garantía.
- La re...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora