Apelaciones - Rol 7509-2017
INMOBILIARIA PLAZA MANQUEHUE S.A-CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIOS S.A - (CASACION) - (ACUMULADA INGRESO CORTE N°6467-2017) - (RECURSO DE QUEJA) - (TOMO 8) - VUELVE A TABLA
Abstracto
La Corte de Apelaciones de Santiago rechaza el recurso de casación en la forma y el recurso de queja interpuestos contra la sentencia arbitral que resolvió un juicio por incumplimiento de contrato de construcción, confirmando la distribución de responsabilidades y la compensación de deudas establecida por el árbitro.
Resumen
• Datos básicos del caso: Litigio entre Inmobiliaria Plaza Manquehue S.A. (IPM) y Constructora Novatec Edificios S.A. sobre un contrato de construcción. El árbitro arbitrador dictó sentencia el 29 de mayo de 2017.
• Antecedentes procesales relevantes: IPM demandó a Novatec por incumplimiento de contrato debido a atraso en la entrega de la obra. Novatec reconvino, alegando incumplimiento de IPM por no reconocer aumentos de plazo y gastos generales. El árbitro acogió parcialmente ambas demandas, estableciendo compensaciones. IPM interpuso recursos de casación en la forma y de queja contra la sentencia arbitral.
• Hechos acreditados: El árbitro determinó que Novatec incurrió en un atraso de 111,6 días en la entrega de la obra. También estableció que IPM incumplió el contrato...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.