Apelaciones - Rol 9219-2021

La Corte de Apelaciones de Temuco acoge recurso de protección contra JUNJI por reiniciar procedimiento sancionatorio fuera de plazo legal (Ley 19.880), vulnerando garantías constitucionales. Se ordena dejar sin efecto dicho procedimiento. 04 de mayo de 2022. Recurso de Protección.

• Datos básicos del caso: Recurso de protección interpuesto por Nombre contra el Subdirector de Recursos Financieros de la JUNJI Región de la Araucanía, Nombre, por la notificación de una multa por atraso en la ejecución de obras.

• Antecedentes procesales relevantes: Anteriormente, la Corte de Apelaciones había acogido un recurso de protección del mismo recurrente, dejando sin efecto una multa anterior y ordenando a la JUNJI iniciar un procedimiento administrativo previo con garantías de debido proceso. Tras más de tres años, la JUNJI notifica una nueva multa, lo que motiva el presente recurso.

• Hechos acreditados: Existencia de un contrato entre Nombre y la JUNJI para la ejecución de obras. Atraso en la ejecución de las obras por parte del contratista. Not...