Apelaciones - Rol 34384-2022

La Corte de Apelaciones de Temuco rechaza el recurso de protección interpuesto contra la JUNJI,confirmando la multa impuesta al contratista por atraso en la entrega de una obra, al no acreditarse caso fortuito o fuerza mayor que justifique el incumplimiento contractual.

• Datos básicos del caso: Recurso de protección interpuesto por Nombre en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), representada por su director regional, Nombre.

• Antecedentes procesales relevantes: El recurrente busca dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº015/0463, de 4 de agosto de 2022, que rechazó el recurso jerárquico contra la multa impuesta por atraso en la entrega de la obra. La JUNJI solicita el rechazo del recurso, argumentando que la multa se ajusta a las bases administrativas y que no se acreditaron causales de caso fortuito o fuerza mayor dentro del plazo establecido.

• Hechos acreditados: La JUNJI encargó al recurrente la ejecución del proyecto "Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la Construcción de la Sala Cuna y Jardín Infantil Caupolicán, Temuco". El contrato se aprobó por Resolución Exenta N°015/1428, de 24 de agosto de 2017, por un precio de $1.062.632.008, totalmente pagado. El plazo original de 256 días se extendió hasta el 17 de septiembre de 2019. La recepción provisoria de las obras se realizó el 13 de septiembre de 2021. La JUNJI aplicó una multa de 6.910 UF por 691 días de atraso. El recurrente alega que el estallido social y la pandemia por COVID-19 causaron el retraso. La JUNJI reconoce los hech...