Apelaciones - Rol 1477-2021

La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirma la sentencia de primera instancia, rechazando la demanda por término anticipado de contrato de obras públicas. Se determina que el contratista no justificó el retraso en el inicio de las obras, siendo su responsabilidad obtener los permisos necesarios.

• Datos básicos del caso:

• Tribunal: Corte de Apelaciones de Valparaíso.
• Fecha: 4 de abril de 2023.
• Materia: Incumplimiento de contrato de obra pública.
• Tipo de acción: Demanda por término anticipado de contrato.
• Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia que rechaza la demanda.

• Antecedentes procesales relevantes:

• El fallo de primera instancia fue apelado por la parte demandante.
• La Corte de Apelaciones introduce modificaciones menores al fallo de primera instancia.

• Hechos acreditados:

• Existencia de un contrato de obra pública entre el demandante y el SERVIU.
• Retraso en el inicio de las obras por parte del contratista.
• El SERVIU puso término anticipado al contrato debido al retraso.
• El contratista no logró obtener los permisos municipales necesarios en tiempo oportuno.
• El contratista no cumplió con los plazos parciales establecidos en el cronograma de trabajo.
• La ejecución presupuestaria del contrato fue deficiente.

• Cuestiones jurídicas sometidas al fallo:

• Determinar si el término anticipado del contrato por parte del SERVIU fue justificado.
• Determinar si el retraso en el inicio de las obras fue imputable al contratista o se debió a caso fortuito o fuerza mayor.
• Determinar si el contratista cumplió con las obligaciones estable...