Apelaciones - Rol 5502-2024

La Corte de Apelaciones de Temuco acoge recurso de protección contra la Dirección Regional de Vialidad por la demora injustificada en la liquidación de contratos de obras públicas, vulnerando los derechos de igualdad ante la ley y propiedad de la recurrente. Se ordena la liquidación en 30 días.

• Datos básicos del caso Recurso de protección interpuesto por Nombre, en representación de Inmobiliaria IM Limitada, contra la Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía, representada por su Director Regional, Nombre, por la demora en la liquidación de siete contratos de obras públicas.

• Antecedentes procesales relevantes La recurrente alega la vulneración del artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley) y N°24 (derecho de propiedad) de la Constitución Política de la República, debido a la demora en la liquidación de los contratos. La Dirección de Vialidad solicita el rechazo del recurso, argumentando que no hay ilegalidad ni arbitrariedad, y que la demora se debe a la carga administrativa y a retenciones judiciales.

• Hechos acreditados Se acreditó que los contratos fueron celebrados entre 2014 y 2017 y finalizados hace años, sin que exista liquidación a la fecha.

• Cuestiones jurídicas sometidas al fallo Determinar si la demora en la liquidación de los contratos por parte de la Dirección de Vialidad es ilegal y/o arbitraria, vulnerando las garantías constitucionales de la recurrente.

• Argumentos de las partes Recurrente: La demora en la liquidación de los contratos excede los plazos legales (artículo 184 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas) y ...