Civil - Rol C-9715-2014

El 2º Juzgado Civil de Concepción acoge parcialmente demanda por falta de servicio contra SERVIU, condenándolo a pagar 30.914,5 UF por daño emergente a Nombre, debido a retrasos y paralización de obras en proyecto habitacional, pero rechaza indemnizaciones por lucro cesante y daño moral.

• Datos básicos del caso: Segundo Juzgado Civil de Concepción, causa Rol C-9715-2014, caratulada “CONSTR EDIFIKA S.A / SERVIU REGION DEL BIO BIO”.

• Antecedentes procesales relevantes: Nombre demanda al SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO (SERVIU) por indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual por falta de servicio; subsidiariamente, por responsabilidad civil extracontractual del Código Civil; y, todavía subsidiariamente, por responsabilidad contractual. La demanda no fue contestada. Se recibió la causa a prueba y se citó a las partes para oír sentencia.

• Hechos acreditados:

1. El 7 de diciembre de 2012, Nombre suscribió dos contratos de construcción de proyectos habitacionales con la Consultora Padre Hurtado Limitada (EGIS) y los comités de vivienda “Liando Paredes” y “Campamento Entre Líneas” para construir los Conjuntos Habitacionales Lo Méndez I y II en Concepción.
2. El SERVIU instó a Nombre a iniciar la ejecución de las obras el 18 de enero de 2013, antes de obtener el permiso de edificación y regularizar los títulos de dominio de los terrenos a su nombre.
3. La Dirección de Obras Municipales (DOM) de Concepción paralizó las obras el 18 de marzo de 2013 por falta de permiso, reanudándose parcial...