Civil - Rol C-336-2017

El Juzgado de Letras de Castro rechaza la demanda de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios presentada por Inmobiliaria Cárdenas y Torres Limitada contra la Ilustre Municipalidad de Chonchi, así como la demanda reconvencional de resolución de contrato e indemnización de perjuicios.

• Datos básicos del caso: Causa Rol C-336-2017, caratulada “SOCIEDAD INMOBILIARIA CÁRDENAS Y TORRES LTDA/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI”, seguida ante el Juzgado de Letras de Castro. Sentencia de 7 de octubre de 2019. Demandante: Inmobiliaria Cárdenas y Torres Limitada. Demandado: Ilustre Municipalidad de Chonchi.

• Antecedentes procesales relevantes: Inmobiliaria Cárdenas y Torres Limitada demanda a la Ilustre Municipalidad de Chonchi por cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios. La Municipalidad contesta la demanda, oponiendo excepciones dilatorias (rechazadas) y luego interponiendo demanda reconvencional de resolución de contrato con indemnización de perjuicios. Ambas demandas son contestadas y replicadas. Se fija audiencia de conciliación, que no prospera. La causa se recibe a prueba.

• Hechos acreditados:

• Se adjudicó a Inmobiliaria Cárdenas y Torres Limitada la propuesta pública ID 4318-2-LR16 para ejecutar la obra "Mejoramiento y Ampliación Servicio Agua Potable Rural de Huillinco".
• El plazo original de ejecución era de 150 días corridos, ampliado luego a 203 días, terminando el 23 de octubre de 2016.
• La empresa contratista no solicitó la recepción provisoria de las obras dentro del plazo de ejecución.
• La Municipalidad de Chonchi ...