Civil - Rol C-2806-2016

El 2° Juzgado Civil de Valdivia rechaza demanda de Constructora Valko S.A. contra el Fisco de Chile y, subsidiariamente, contra el Gobierno Regional de Los Ríos, por incumplimiento de contrato de obra pública, al considerar negligencia compartida en la no remoción de un colector de aguas servidas.

• Datos básicos del caso: Constructora Valko S.A. demanda principalmente al Fisco de Chile y, en subsidio, al Gobierno Regional de Los Ríos, por incumplimiento de contrato de obra pública.

• Antecedentes procesales relevantes: La demandante alega incumplimiento del contrato “Construcción Centro de Rehabilitación Infantil, Región de Los Ríos”, adjudicado por Resolución D.A. Región de Los Ríos N°09, de 12 de junio de 2012, debido a la no entrega íntegra del terreno por la existencia de un colector de aguas servidas. El Fisco y el Gobierno Regional solicitan el rechazo de la demanda, argumentando cumplimiento contractual y falta de legitimación pasiva, respectivamente. Se presenta demanda en subsidio contra el Gobierno Regional de Los Ríos.

• Hechos acreditados: Se acreditó la existencia del contrato de obra pública entre Constructora Valko S.A. y el Fisco de Chile, representado por la Dirección Regional de Arquitectura de Los Ríos. Se constató la existencia de un colector de aguas servidas en el terreno, cuya remoción era necesaria para la ejecución completa de la obra, específicamente el módulo D. Se probó que la remoción del colector no se concretó en el plazo previsto, impidiendo la construcción del módulo D y generando retrasos y, finalmente, la terminación anticipada del co...