Civil - Rol C-7438-2013

El 12º Juzgado Civil de Santiago falla en juicio ordinario C-7438-2013, materia civil, rechazando demanda de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios, y reconvencional de resolución de contrato e indemnización de perjuicios, ambas relacionadas a contrato de construcción por diferencias en la ejecución de las obras.

• Datos básicos del caso: Rol C-7438-2013, 12º Juzgado Civil de Santiago, caratulado “Constructora y Montajes Industriales Ocegtel S.A. / Empresa Nacional de Mineria”.

• Antecedentes procesales relevantes: Ocegtel demanda a ENAMI por cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios. ENAMI contesta, solicitando el rechazo de la demanda y reconviene, solicitando la resolución del contrato e indemnización de perjuicios. El tribunal rechaza ambas acciones, sin costas.

• Hechos acreditados: Las partes celebraron contrato de construcción a suma alzada. Se produjo retraso en las obras, y la demandante ejecutó obras adicionales. La obra presentó diversos problemas y desperfectos.

• Cuestiones jurídicas sometidas al fallo: Determinación de incumplimientos contractuales recíprocos y procedencia de las acciones de cumplimiento, resolución e indemnización de perjuicios.

• Argumentos de las partes: Ocegtel: ENAMI incumplió el contrato al no pagar el saldo insoluto y obras adicionales. El retraso y los desperfectos son imputables a ENAMI por cambios en el proyecto y falta de entrega oportuna de información. ENAMI: Ocegtel incumplió el contrato al no terminar la obra en el plazo convenido y por defectos de construcción. Opone excepción de contrato no cumplido y solicita compensación ...