Civil - Rol C-1493-2022

El Juzgado de Letras de La Serena rechaza demanda de indemnización de perjuicios por incumplimiento de contrato de construcción a suma alzada, así como la demanda reconvencional de cobro de multa por retraso, al no acreditarse el cumplimiento íntegro de las obligaciones por ambas partes.

• Datos básicos del caso: Nombre (demandante), contratista, demanda a Nombre (demandada), ingeniera, por indemnización de perjuicios por incumplimiento de contrato.

• Antecedentes procesales relevantes: El demandante presenta demanda de indemnización de perjuicios por incumplimiento de contrato. La demandada contesta solicitando el rechazo de la demanda e interpone demanda reconvencional por cobro de multa. El demandante replica y contesta la reconvención. La demandada duplica y replica la reconvención. Se fija audiencia de conciliación sin resultados. Se fija y complementa la prueba.

• Hechos acreditados:

1. Existencia de un contrato de prestación de servicios de obras civiles y montajes, de fecha 02 de octubre de 2020, entre Nombre (contratista) y Nombre (mandante), para la construcción de una vivienda en el Condominio Cerro Grande, La Serena, bajo la modalidad de suma alzada.
2. El precio del contrato fue de $140.226.605 más IVA.
3. El plazo de ejecución de la obra era de 180 días.
4. El contratista se obligó a realizar los trámites para la recepción definitiva de la obra.

• Cuestiones jurídicas sometidas al fallo:

1. ¿Incumplió la demandada el contrato de construcción, generando perjuicios al demandante?
2. ¿Procede el cobro de...