Civil - Rol C-1435-2022

El Juzgado Civil de Rancagua, en materia civil contractual, acoge parcialmente demanda de cumplimiento forzado e indemnización de perjuicios, declarando prescritas acciones por obras extraordinarias en contrato de mejoramiento vial y condenando al SERVIU a pagar indemnización por mayores gastos generales debido a la ampliación de plazos.

• Datos básicos del caso Sociedad Inmobiliaria y Constructora VIALFI Limitada interpone demanda de cumplimiento forzado e indemnización de perjuicios contra el Servicio de Vivienda y Urbanización del Libertador Bernardo O’Higgins (SERVIU).

• Antecedentes procesales relevantes El SERVIU contesta la demanda, negando los hechos y oponiendo la excepción de prescripción extintiva. Se llevó a cabo audiencia de conciliación sin la comparecencia de la parte demandada. Se recibió la causa a prueba.

• Hechos acreditados Vialfi se adjudicó las licitaciones públicas para el mejoramiento vial en Av. Nombre Apellido, comuna de Rengo (ID N° 642-27-LP14) y Av. Apellido con Apellido de Apellido, comuna de San Fernando (ID N° 642-42-LP14). El contrato de Rengo, por $8.649.000.000, se extendió a 1.140 días y $9.274.411.041. El contrato de San Fernando, por $4.886.000.000, se extendió a 894 días y $4.936.375.979. Vialfi alega incumplimientos por atraso en la entrega de terrenos, problemas con cruce ferroviario (Rengo), problemas con cortes de tránsito (San Fernando), entre otros. Vialfi solicitó aumentos de plazo que fueron parcialmente autorizados.

• Cuestiones jurídicas sometidas al fallo

1. Cumplimiento forzado del contrato: Pago de obr...