Contraloría - Dictamen N° 8845 2005

Dictamen N° 8.845 de 2005 de la CGR establece que las resoluciones de los SERVIU que aprueban aumentos de plazo para la ejecución de obras deben dictarse antes de la expiración del plazo original, en observancia del principio de irretroactividad.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director del SERVIU Metropolitano
• Materia: Oportunidad para dictar resoluciones de ampliación de plazo en ejecución de obras.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 33 de 2005 del SERVIU Metropolitano que aprueba ampliación de plazo para la ejecución de obras.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si las resoluciones que aprueban aumentos de plazo para la ejecución de obras deben dictarse con antelación a la expiración del término original del contrato.
• Argumentación CGR: Se reitera que el SERVIU debe adoptar medidas para que las resoluciones que sancionen aumentos de plazo se dicten con antelación a la expiración del término de la respectiva convención, en observancia del principio de irretroactividad de los actos de la Administración.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Las resoluciones que aprueban aumentos de plazo deben dictarse antes de la expiración del plazo original.

VI. EFECTOS Y APLICACIÓN

• Organismos afectados: Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU).

VII. RELACIÓN CON JURISPRUDENCIA

• Confirma criterio establecido en el Oficio N°...