Contraloría - Dictamen N° 12061 2005

Dictamen 12061 de 2005. Se rechaza solicitud de indemnización de empresa CON-PAX SA por paralización de obra pública (Colector Tres Poniente) al no existir orden de paralización por la Dirección de Obras Hidráulicas y existir renuncia a indemnizaciones en convenio ad referéndum.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Empresa CON-PAX SA.
• Materia: Improcedencia de indemnizaciones por paralización de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento respecto a diversas situaciones atinentes al contrato de ejecución de la obra denominada "Construcción con Diseño del Colector Tres Poniente, Contrato C3P-01", Región Metropolitana.
• Hechos relevantes: La empresa constructora Con-Pax S.A. alega la necesidad de introducir modificaciones al contrato por la imposibilidad de llevar a cabo el programa de trabajo acorde las características del terreno, generándose mayores gastos generales y costos.
• Documentación asociada: Resolución N° 16, de 2002, de la Dirección de Obras Hidráulicas; Oficio Ordinario N° 5.884, de 2004, de la Dirección de Obras Hidráulicas.

III. MARCO NORMATIVO

• Constitución: No se mencionan artículos constitucionales.
• Leyes: Artículo 1545 del Código Civil.
• Reglamentos: Decreto N° 15, de 1992, del Ministerio de Obras Públicas (artículos 96, 139, 140, 141).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de las indemnizaciones solicitadas por la empresa CON-PAX SA. a consecuencia de la paralización de la obra y otras modificaciones al contrato. ...