Contraloría - Dictamen N° 13217 2005

Dictamen N° 13.217 de 2005 informa sobre denuncia de diputado respecto a irregularidades en la construcción del Proyecto Laja Diguillín por la Dirección de Obras Hidráulicas (MOP). Se detectaron contratos con incumplimientos y pagos indebidos, pero se están tomando medidas para determinar el daño patrimonial.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Diputado Víctor Pérez Varela
• Materia: Denuncia sobre irregularidades en la construcción del Proyecto Laja Diguillín.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Denuncia del H. Diputado señor Víctor Pérez Varela sobre diversas situaciones relacionadas con la construcción del Proyecto Laja Diguillín en la Región del Bío Bío, llevado a cabo por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.
• Hechos relevantes: El proyecto original contemplaba la construcción de canales y un embalse para regar 64.000 hectáreas, con un costo estimado de US$ 100.000.000. Se manifiesta un atraso considerable, con una inversión de US$ 93.000.000 y solo 10.000 hectáreas regadas. Existen denuncias de irregularidades en la construcción.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la existencia de irregularidades en la ejecución de contratos relacionados con el Proyecto Laja Diguillín y el eventual daño patrimonial al Fisco.
• Argumentación CGR: Se observaron contratos que no se ejecutaron normalmente, como el caso de la obra "Canal Matriz Diguillín-Larqui entre Kms. 0 y 7, contrato LD-4.2.1", adjudicado a la Empresa Constructora Fredericksen S.A. por Resolución DOH N° 119 de 21 de octubre de 2002 por $ 1.2...