Contraloría - Dictamen N° 28125 2005

Dictamen N° 28.125 de 2005. Se rechaza solicitud de indemnización de la empresa Proinelec SA. por contrato de mejoramiento de ruta Valparaíso-Laguna Verde. Incumplimiento de requisitos art. 131 del Dto. 15/92 MOP y renuncia a indemnizaciones en convenio modificatorio.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Empresa Proinelec SA.
• Materia: Procedencia de indemnización por contrato de mejoramiento de ruta.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento sobre diversos aspectos relacionados con el contrato "Mejoramiento Ruta F-98-G, Sector Valparaíso-Laguna Verde, Provincia de Valparaíso, V Región", adjudicado mediante Resolución N° 237, de 2001, de la Dirección de Vialidad.
• Hechos relevantes: La empresa alega retrasos en la entrega de terrenos, falta de antecedentes geotécnicos y topografía errónea.

III. MARCO NORMATIVO

• Dto 15/92 MOOP: art/131 inc/2, art/140, art/4 num/28, art/138, art/139, art/142, art/68 num/2, art/90

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de la indemnización solicitada por la empresa.
• Argumentación CGR: No se cumplen los requisitos del artículo 131 del Decreto N° 15, de 1992, del Ministerio de Obras Públicas, ya que no hubo retraso en la entrega del terreno imputable a la Administración. El atraso se debió a la demora del contratista en la entrega de la boleta de garantía exigida en el artículo 90 del Reglamento. El contrato es a serie de precios unitarios, siendo estos inamovibles.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Se desestiman las peti...