Contraloría - Dictamen N° 32919 2005

Dictamen 32919 de 2005, sobre resolución del Serviu Metropolitano que aprueba ampliación de plazo de contrato. CGR indica necesidad de reprogramación financiera del pago de las obras ante alteración de plazo, conforme a Dictamen 41238/98.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Serviu Metropolitano
• Materia: Reprogramación financiera por ampliación de plazo en contrato de obras

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 319 de 2005 del Serviu Metropolitano que aprueba la ampliación de plazo del contrato adjudicado por Resolución N° 668 de 2004 del mismo servicio.

III. MARCO NORMATIVO

• Dictamen N° 41.238, de 1998.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Necesidad de reprogramación financiera ante la alteración de plazos en contratos de obras.
• Argumentación CGR: La Contraloría General señala que cada vez que los pactos de un contrato sufren una alteración de plazo, es necesario estipular una reprogramación financiera del pago de las obras, por los períodos en que no se hayan formulado ni pagado estados de pago.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Se da curso a la Resolución N° 319, de 2005, del Serviu Metropolitano, que aprueba la ampliación de plazo del contrato adjudicado por Resolución N° 668, de 2004, de ese Servicio, pero se condiciona a la reprogramación financiera.
• Criterios establecidos: Es necesario estipular una reprogramación financiera del pago de las obras cada vez que se produzca una alteración de plazo en los contratos.

VI. EFEC...