Contraloría - Dictamen N° 41448 2005

Dictamen 41448 de 2005. Contraloría rechaza reclamo de contratista contra SERVIU por liquidación de contrato de obras en la Alameda. Aplicación del artículo 103 del Dto. 236/2002 MINVU es correcta, no generando derecho a indemnizaciones adicionales.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ingeniería y Construcción Icafal Ltda.
• Materia: Improcedencia de pago de indemnizaciones reclamadas por contratista contra SERVIU.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo por la liquidación del contrato de ejecución de obras del Tramo I (Etapas 1 y 2) del Programa de Reparación y Conservación Eje Alameda, adjudicado por Resolución N° 18, de 2004, del SERVIU Metropolitano.
• Hechos relevantes: Atraso en la entrega del terreno para la Etapa 2 y disminución de obras aprobada por Resolución N° 497, de 2004, del SERVIU Metropolitano.
• Documentación asociada: ORD. N° 2.617, de 2005, del SERVIU Metropolitano.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, artículos 79, 81, 89, 90 y 103.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia del pago de indemnizaciones adicionales a la contratista por parte del SERVIU, considerando el contrato a suma alzada y las modificaciones realizadas.
• Argumentación CGR: La Contraloría General considera que la introducción de modificaciones a la contratación a suma alzada está prevista en el artículo 103 del Decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. No corresponde apli...