Contraloría - Dictamen N° 43246 2005

Dictamen 43246, 14-IX-2005, rechaza resoluciones SERVIU Metropolitano sobre reparación departamentos poblaciones "Claudio Arrau" y "José Fuentes Guerra", Colina. Contraviene bases licitación al fijar inicio plazo ejecución desde entrega bloques deshabitados, en lugar de acta entrega terreno tras protocolización contrato.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: SERVIU Metropolitano
• Materia: Observaciones a resoluciones de contratación para reparación de departamentos.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resoluciones del SERVIU Metropolitano que contratan la reparación de departamentos en las Poblaciones "Claudio Arrau" y "José Fuentes Guerra", comuna de Colina.

III. MARCO NORMATIVO

• Bases administrativas especiales de la licitación.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinación del inicio del plazo de ejecución de las obras de reparación.
• Argumentación CGR: La Contraloría General observa que el plazo de ejecución establecido en las resoluciones (a contar de la fecha de entrega de cada bloque deshabitado) se aparta de lo dispuesto en las bases administrativas especiales de la licitación. Estas últimas establecen que el plazo se contará a partir de la fecha del acta de entrega de terreno, gestión que debe realizarse en un plazo máximo de tres días hábiles desde la protocolización del contrato.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La Contraloría General no da curso a las resoluciones del SERVIU Metropolitano.
• Criterios establecidos: El plazo de ejecución de las obras debe ajustarse a lo establecido en las bases administrativas espe...