Contraloría - Dictamen N° 48352 2005

Dictamen 48352 de 2005. La CGR determina que la Fiscalía del MOP debe pagar a empresa contratista por obras adicionales en la construcción de la Caleta de Pescadores Melinka y rebajar multas por atraso, evitando enriquecimiento ilícito del Estado, conforme al DTO 15/92 MOPP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas
• Materia: Pago de obras adicionales y rebaja de multas en contrato de construcción de caleta.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de la empresa constructora CIME Limitada de pago por aumento de obras y rebaja de multas por atraso en la ejecución del proyecto "Construcción Caleta de Pescadores Melinka".
• Hechos relevantes: La empresa ejecutó obras superiores a las pactadas debido a mayores profundidades en el sello de fundación (fondo marino), lo cual fue informado al inspector fiscal, quien no objetó las obras. La Dirección Regional aprobó el acta de recepción definitiva y la liquidación final del contrato, la cual fue reclamada por la empresa.
• Documentación asociada: Resolución N° 19 del 2001 de la Dirección de Obras Portuarias, XI Región de Aysén; Oficio N° 417 de la Contraloría Regional de Aysén; Resolución N° 12 de 22 de julio del 2003; ORD. N° 1.612 de 2003 de la Dirección General de Obras Públicas; ORD. DOP N° 889 de 2004.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: DTO N° 15 de 1992 del Ministerio de Obras Públicas (artículo 4, N° 28; artículos 96 y 99; artículo 135; artículo 182).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia ...