Contraloría - Dictamen N° 54951 2005

Dictamen 54951 de 2005. Contraloría rechaza resolución de SERVIU Metropolitano que prorroga plazo de ejecución de obras, eximiendo al contratista de multa por atraso. Incumplimiento del Dto 236/2002 Vivienda y constatación de atraso en libro de obras hacen improcedente la prórroga.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: SERVIU Metropolitano
• Materia: Improbación de prórroga de plazo y exención de multa por atraso en ejecución de obras.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 558/2005 del SERVIU Metropolitano anula Resolución N° 347/2005 y aprueba convenio por modificaciones en la ejecución de obras, prorrogando el plazo de la primera etapa hasta el término de la segunda.
• Hechos relevantes: La prórroga exime al contratista de la multa por atraso.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Decreto N° 236/2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, artículos 82 y 86.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de la prórroga del plazo de ejecución de obras y la exención de la multa por atraso.
• Argumentación CGR: La Contraloría General señala que la prórroga es improcedente debido a la falta de solicitud de aumento de plazo y evaluación correspondiente, según el artículo 82 del Decreto N° 236/2002. Además, se constató un atraso en la ejecución de las obras mediante la fiscalización y las anotaciones en el libro de obras y el acta de recepción provisoria.
• Principios interpretativos: Aplicación del principio de legalidad y control de la correcta administración de los recursos públicos.

...