Contraloría - Dictamen N° 24808 2006

Dictamen 24808, 25-V-2006, Contraloría observa Resolución 87/2006 de la DGOP sobre reprogramación de contrato de asesoría. Señala que prórroga exige adecuación de garantías, resoluciones exentas deben someterse a toma de razón, y corrige cómputo de plazos. Aplica art. 48 Código Civil y normativa MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas (DGOP)
• Materia: Observaciones a la Resolución N° 87/2006 sobre reprogramación de contrato de asesoría.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de convenio de reprogramación del contrato "Asesoría a la Inspección Fiscal Concesión Estadio Techado Parque O'Higgins".

III. MARCO NORMATIVO

• Constitución: No se menciona.
• Leyes: Código Civil, artículo 48.
• Reglamentos: Decreto N° 48/94 MOP, artículos 55 y 85; Resolución N° 520/96 Contraloría, artículo 2 N° 19.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Validez de la Resolución N° 87/2006 de la DGOP en relación con la reprogramación del contrato de asesoría, la obligatoriedad de actualizar las garantías, el trámite de toma de razón de resoluciones exentas y el cómputo de plazos.
• Argumentación CGR:
  • La prórroga del plazo de la asesoría impone la obligación de adecuar las garantías contractuales, sin que pueda ser opcional.
  • Las Resoluciones Exentas N°s. 1171, 3.339 de 2005, y N° 97 de 2006, deben someterse a toma de razón.
  • El plazo de ejecución del contrato expira el 28/08/2006 y no el 27/08/2006.
• Principios interpretativos: Legalidad y obligatoriedad de cumplimiento de las bases administrati...