Contraloría - Dictamen N° 36765 2006

Dictamen 36765 de 2006. Contraloría rechaza pago de segunda camioneta, obras de emergencia y aumento de plazo a empresa por contrato de conservación de caminos en Melipilla, al no acreditarse exigencia de la inspección fiscal ni acto administrativo aprobatorio. Rechaza reestudio de multas por atraso.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Empresa Constructora Modelo S.A.
• Materia: Pago de segunda camioneta de vigilancia, obras de emergencia, aumento de plazo y reestudio de multas en contrato de conservación de caminos.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo de la empresa constructora por el no pago de ciertos ítems y multas aplicadas en el contrato "Conservación Global de Caminos Redes Básica y Comunal, Provincia de Melipilla, Sector Norte, Región Metropolitana, V Etapa", adjudicado por Resolución N° 70, de 2001, de la Dirección Regional de Vialidad Metropolitana.
• Hechos relevantes: La empresa reclama el pago de una segunda camioneta de vigilancia vial (operación 83), el reconocimiento y pago de obras de emergencia exigidas fuera del término contractual (operación 24), una eventual solicitud de aumento de 30 días del plazo del contrato y un reestudio de las multas por atraso en la ejecución de las obras periódicas que le fueron aplicadas.
• Documentación asociada: ORD. N° 2667, de 2005, del Director Regional de Vialidad Metropolitana; Resolución N° 70, de 2001, de la Dirección Regional de Vialidad Metropolitana.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Dto 404/98 Moopp art/2/5, Dto 404/98 Moopp art/2/6

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• *Cuestión juríd...