Contraloría - Dictamen N° 37507 2006

Dictamen 37507 de 2006. Contratista reclama al Serviu Metropolitano pago por contrato de pavimentación. CGR determina pago de reparaciones no previstas, rechaza reclamos por multas y obras disminuidas. Aprueba pago de refuerzo de canal como obra extraordinaria, pero rechaza pago por soleras y aceras. Niega indemnización por gastos de reclamación.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Sociedad contratista (NNN)
• Materia: Cumplimiento de contrato a suma alzada de pavimentación y reclamaciones de pago.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La sociedad contratista reclama el pago de $714.172.522 por reparaciones, multas, disminución de obras, obras extraordinarias y gastos de preparación del reclamo, derivados del contrato a suma alzada de pavimentación "Reparación y Mantención Avenida Independencia", celebrado con el SERVIU Metropolitano.
• Hechos relevantes: El contratista alega que circunstancias imprevistas provocaron retraso en la entrega de las obras y un aumento significativo de los costos.
• Documentación asociada: Resolución N° 760 del SERVIU Metropolitano, de 26 de noviembre de 2004 (sanciona contrato por $1.673.759.728); Ordinario N° 1099 del SERVIU Metropolitano, de 2006 (informe del Servicio); ORD. N° 58 del Jefe del Departamento de Obras de Pavimentación del SERVIU Metropolitano, de 20 de junio de 2005.

III. MARCO NORMATIVO

• Constitución: No se explicita.
• Leyes: No se explicita.
• Reglamentos: Decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (artículos 2, 15, 31, 32, 103 y 113).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si el SERVIU Me...