Contraloría - Dictamen N° 57042 2006

Dictamen 57042 de 2006. Dirección Regional de Arquitectura debe descontar partidas no ejecutadas y asumir costos de obras por observaciones no imputables a fallas constructivas. Debe reembolsar gastos por demora injustificada en recepción de obra. Se permite al contratista recurrir a la justicia ordinaria. Aplica Dto 15/92 y 75/2004 MOPP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: X.X.
• Materia: Reembolso de póliza de garantía y cumplimiento de dictámenes previos en contrato de construcción de edificio para la implementación de la reforma judicial en Talca.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de cumplimiento de dictámenes previos que ordenan el reembolso de gastos incurridos por la empresa contratista, además del reclamo por el cobro de la póliza de garantía.
• Hechos relevantes: La Dirección Regional de Arquitectura hizo efectiva la póliza de garantía para contratar la ejecución de obras que la Comisión de Recepción Definitiva determinó que no habían sido corregidas por el contratista inicial.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 15 de 1992 del Ministerio de Obras Públicas (aplicable en la especie), actualmente contenido en el decreto N° 75 de 2004, de la misma cartera.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si corresponde el reembolso de la póliza de garantía y el cumplimiento de dictámenes previos que ordenan el pago de gastos a la empresa contratista.
• Argumentación CGR: Se deben cumplir los dictámenes previos y descontar en la liquidación del contrato los valores correspondientes a las partidas no ejecutadas por el contratista.
• *Ju...