Contraloría - Dictamen N° 24532 2007

Dictamen N° 24.532, de 2007, de la CGR indica que no procede cursar resolución del SERVIU que aprueba recepción de obras y liquidación de contrato de construcción de viviendas, debido a error en el cálculo de multa por atraso, conforme al Dto. 236/2002 MINVU.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Contraloría Regional de Aysén
• Materia: Imputación de multa por atraso en la recepción de obras de construcción de viviendas.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Remisión a la CGR de resolución aprobatoria de acta de recepción de obras y liquidación contable, observada por la Contraloría Regional debido a errores en el cálculo de la multa por atraso.
• Hechos relevantes: El SERVIU insiste en que los días de atraso afectos a multa son 20, correspondientes al período entre el término fijado en el contrato (15 de noviembre de 2006) y la fecha en que la comisión técnica constató la corrección de las observaciones (5 de diciembre de 2006).

III. MARCO NORMATIVO

• Decretos: Decreto N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, artículos 86, 123 inciso 1 y 124 inciso 3.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si el cómputo de días de atraso para aplicar multa incluye el tiempo del procedimiento administrativo de recepción de las obras.
• Argumentación CGR: No procede computar el tiempo del procedimiento administrativo de recepción de las obras para el cálculo de la multa por atraso. Se deben adicionar 4 días al plazo original, correspondientes al lapso entre la notificación de las obse...