Contraloría - Dictamen N° 34005 2007

Dictamen 34005 de 2007. Contraloría determina que para calcular multa por atraso en obras públicas, se debe adicionar a la fecha de término fijada por el inspector fiscal solo los días efectivamente empleados por el contratista en subsanar observaciones, según Dto 75/2004.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Contraloría Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
• Materia: Determinación del período sujeto a multa por atraso en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Remisión de la Resolución N° 12, de 2007, de la Dirección Regional de Arquitectura, que aprueba acta de recepción provisional, aplica multa por atraso y devuelve retenciones del contrato "Construcción Cuartel Policía de Investigaciones, Puerto Aysén", para determinar si procede dar curso al mismo.
• Hechos relevantes: La Dirección Regional de Arquitectura había aplicado una multa de $36.972.008 por 68 días de atraso, luego aumentada a $38.603.126 por 71 días en la Resolución N° 12. El contrato original tenía un plazo de ejecución de 300 días corridos, que, con prórrogas, expiró el 28 de noviembre de 2006.

III. MARCO NORMATIVO

• Dto 75/2004 MOOPP: Artículos 166, inciso 1, y 167, incisos 1 y 3, relativos a la recepción de obras y la subsanación de reparos.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinación del período que debe considerarse para el cálculo de la multa por atraso en la ejecución de la obra.
• Argumentación CGR: Se debe adicionar a la fecha de término de las obras fijada por el inspector fi...